Pagramančio regioninio parko lankytojų centro techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų pirkimas

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Parengti Pagramančio regioninio parko lankytojų centro techninio projektą ir vykdyti šio projekto priežiūrą.

Terminas

Pasiūlymų priėmimo terminas buvo 2012-05-07. Viešieji pirkimai buvo paskelbti 2012-03-22.

Tiekėjai

Sprendimuose dėl sutarties skyrimo ar kituose pirkimo dokumentuose minimi šie tiekėjai:

• Uždaroji akcinė bendrovė "Panevėžio miestprojektas"

Kas?

• Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos

Ką?

Kur?

• Lietuva

Viešųjų pirkimų istorija

Data	Dokumentas
2012-03-22	Skelbimas apie sutartį (pirkimą)
2012-08-03	Skelbimas apie sutarties sudarymą

Skelbimas apie sutartį (pirkimą) (2012-03-22)
Objektas
Viešųjų pirkimų apimtis
Pavadinimas: Architektūrinio projektavimo paslaugos
Kiekis arba apimtis:

Projektavimo paslaugų apimtys:1. Įprastos paslaugos. Tiekėjas parengia pastato statybos techninį projektą. Visą techninio projekto sudėtį nustato projekto vadovas, atsižvelgiant į projektuojamo pastato specifiką, ir suderina su Užsakovu. Tiekėjas parengia ne mažiau kaip šias techninio projekto dalis:1.1. Bendroji dalis;1.2. Sklypo planas (sklypo sutvarkymo dalis);1.3. Architektūrinė-konstruktyvinė;1.4. Šildymas;1.5. Vėdinimas-kondicionavimas;1.6. Elektrotechninė, žaibosauga;1.7. Silpnosios srovės (telekomunikacijų, apsauginės signalizacijos, priešgaisrinės signalizacijos dalys, video stebėjimas);1.8. Vandentiekis-nuotekos;1.9. Procesų valdymo automatika;1.10. Gaisrinės saugos dalis;1.11. Lauko inžineriniai tinklai;1.12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas;1.13. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, darbų kiekių žiniaraščiai;2. Techniniame projekte turi būti projekto dalių sprendiniai (bendrieji sprendinių duomenys; sprendinių aiškinamieji raštai; sprendinių detalūs skaičiavimai; sprendinių techninės specifikacijos; sprendinių brėžiniai), specifinių statinio elementų, inžinerinių sistemų aprašymai; pasirengimo statybos darbams ir statybos darbų organizavimo sprendiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Techninis projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama suprasti planuojamų sprendinių visumą, apskaičiuoti statybos kainą, parinkti statybos rangovą, įgyvendinti techninio projekto paskirtį ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.3. Projektų dokumentų atlikimo kalba – lietuvių.4. Papildomos tiekėjo paslaugos. Pagramančio regioninio parko lankytojų centro projektuotojas turi:4.1. Išimti visas reikalingas prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas;4.2. Atlikti visus tyrimus, reikalingus projektavimui;4.3. Parengtą techninį projektą suderinti su sąlygas išdavusiomis institucijomis, pateikti pritarimui Tauragės rajono savivaldybės nuolatinei komisijai;4.4. Išimti statybą leidžiantį dokumentą visam pastatui užsakovo vardu.4.5. Dalyvauti statybos užbaigimo ir pastato įteisinimo procese.Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų apimtys:1. Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ‘‘Statinio projekto vykdymo priežiūra‘‘ ir apimti techniniame projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą.2. Numatoma, kad projekto vykdymo priežiūros paslauga bus atliekama statybos vietoje. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Tiekėjas. Jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.3. Reikalaujami rezultatai/ataskaitos. Paslaugos teikėjas turės parengti šias ataskaitas:3.1. Tarpinės ataskaitos – pateikiamos per 15 d. Užsakovui pareikalavus. Juose yra apibendrinama statinio projekto priežiūros paslaugos teikimo veikla.3.2. Baigiamoji ataskaita – Pateikiama per vieną mėnesį nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo bei jo priežiūros eiga.3.3. Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui.96 388,64

Kiekis arba apimtis

Bendra pirkimo vertė: 96 388,64 💰
Skelbimo metaduomenys
Originalo kalba: lietuvių 🗣️
Dokumento tipas: Skelbimas apie sutartį (pirkimą)
Sutarties pobūdis: Paslaugos
Reglamentas: Europos Sąjunga, dalyvaujant GPA šalims
Bendras viešųjų pirkimų žodynas (CPV)
Kodas: Architektūrinio projektavimo paslaugos 📦

Procedūra
Procedūros tipas: Atviras konkursas
Pasiūlymo tipas: Paraiška dėl visų dalių
Apdovanojimo kriterijai
Žemiausia kaina

Perkančioji organizacija
Tapatybė
Šalis: Lietuva 🇱🇹
Perkančiosios organizacijos tipas: Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija
Perkančiosios organizacijos pavadinimas: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Pašto adresas: A. Juozapavičiaus g. 9
Pašto kodas: 09311
Pašto miestas: Vilnius
Kontaktai
Interneto adresas: http://www.vstt.lt 🌏
El. paštas: v.gembicka@vstt.lt 📧
Telefonas: +370 52709049 📞
Faksas: +370 52722572 📠

Nuoroda
Datos
Išsiuntimo data: 2012-03-22 📅
Pasiūlymų pateikimo terminas: 2012-05-07 📅
Paskelbimo data: 2012-03-27 📅
Identifikatoriai
Skelbimo numeris: 2012/S 60-097876
OL-S numeris: 60
Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti Pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt. Informacija apie pirkimą paskelbta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto puslapyje adresu http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/199.

Objektas
Viešųjų pirkimų apimtis
Trumpas aprašymas:

Parengti Pagramančio regioninio parko lankytojų centro techninio projektą ir vykdyti šio projekto priežiūrą.

Kiekis arba apimtis:

Projektavimo paslaugų apimtys:

1. Įprastos paslaugos. Tiekėjas parengia pastato statybos techninį projektą. Visą techninio projekto sudėtį nustato projekto vadovas, atsižvelgiant į projektuojamo pastato specifiką, ir suderina su Užsakovu. Tiekėjas parengia ne mažiau kaip šias techninio projekto dalis:

1.1. Bendroji dalis;

1.2. Sklypo planas (sklypo sutvarkymo dalis);

1.3. Architektūrinė-konstruktyvinė;

1.4. Šildymas;

1.5. Vėdinimas-kondicionavimas;

1.6. Elektrotechninė, žaibosauga;

1.7. Silpnosios srovės (telekomunikacijų, apsauginės signalizacijos, priešgaisrinės signalizacijos dalys, video stebėjimas);

1.8. Vandentiekis-nuotekos;

1.9. Procesų valdymo automatika;

1.10. Gaisrinės saugos dalis;

1.11. Lauko inžineriniai tinklai;

1.12. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymas;

1.13. Sąnaudų kiekių žiniaraščiai, darbų kiekių žiniaraščiai;

2. Techniniame projekte turi būti projekto dalių sprendiniai (bendrieji sprendinių duomenys; sprendinių aiškinamieji raštai; sprendinių detalūs skaičiavimai; sprendinių techninės specifikacijos; sprendinių brėžiniai), specifinių statinio elementų, inžinerinių sistemų aprašymai; pasirengimo statybos darbams ir statybos darbų organizavimo sprendiniai, sąnaudų kiekių žiniaraščiai. Techninis projektas parengiamas tokios apimties, kad ji būtų pakankama suprasti planuojamų sprendinių visumą, apskaičiuoti statybos kainą, parinkti statybos rangovą, įgyvendinti techninio projekto paskirtį ir atitiktų aukščiausius projektavimo darbų rinkoje šiuo metu taikomus profesinius standartus.

3. Projektų dokumentų atlikimo kalba – lietuvių.

4. Papildomos tiekėjo paslaugos. Pagramančio regioninio parko lankytojų centro projektuotojas turi:

4.1. Išimti visas reikalingas prisijungimo prie inžinerinių tinklų sąlygas;

4.2. Atlikti visus tyrimus, reikalingus projektavimui;

4.3. Parengtą techninį projektą suderinti su sąlygas išdavusiomis institucijomis, pateikti pritarimui Tauragės rajono savivaldybės nuolatinei komisijai;

4.4. Išimti statybą leidžiantį dokumentą visam pastatui užsakovo vardu.

4.5. Dalyvauti statybos užbaigimo ir pastato įteisinimo procese.

Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų apimtys:

1. Statinio projekto vykdymo priežiūra turi būti vykdoma vadovaujantis STR 1.09.04:2007 ‘‘Statinio projekto vykdymo priežiūra‘‘ ir apimti techniniame projekte numatytų darbų vykdymo priežiūrą.

2. Numatoma, kad projekto vykdymo priežiūros paslauga bus atliekama statybos vietoje. Už išlaidas biuro patalpoms, patalpoms statybvietėje, ryšių, transporto, draudimo paslaugoms ir kt. su projekto priežiūra susijusioms veikloms atsakingas Tiekėjas. Jos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

3. Reikalaujami rezultatai/ataskaitos. Paslaugos teikėjas turės parengti šias ataskaitas:

3.1. Tarpinės ataskaitos – pateikiamos per 15 d. Užsakovui pareikalavus. Juose yra apibendrinama statinio projekto priežiūros paslaugos teikimo veikla.

3.2. Baigiamoji ataskaita – Pateikiama per vieną mėnesį nuo statinio pripažinimo tinkamu naudoti. Šioje ataskaitoje glaustai aprašoma projekto vykdymo bei jo priežiūros eiga.

3.3. Visos ataskaitos yra parengiamos lietuvių kalba dviem egzemplioriais ir pateikiamos Užsakovui.

Trukmė: 36 mėnesiai
ES finansuojamo projekto arba programos pavadinimas:

Projektu „Saugomų teritorijų tvarkymas (I etapas)" (toliau – Projektas) pagal Lietuvos 2007-2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ VP3-1.4-AM-02-V priemonę „Biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga“.

Atlikimo vieta
Pagrindinė vieta arba atlikimo vieta: A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius

Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija
Dalyvavimo sąlygos
Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą:

1. Tiekėjas (fizinis asmuo) arba tiekėjo (juridinio asmens) vadovas ar ūkinės bendrijos tikrasis narys (nariai), turintis (turintys) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir buhalteris (buhalteriai) ar kitas (kiti) asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už dalyvavimą nusikalstamame susivienijime, jo organizavimą ar vadovavimą jam, už kyšininkavimą, tarpininko kyšininkavimą, papirkimą, sukčiavimą, kredito, paskolos ar tikslinės paramos panaudojimą ne pagal paskirtį ar nustatytą tvarką, kreditinį sukčiavimą, mokesčių nesumokėjimą, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimą, deklaracijos, ataskaitos ar kito dokumento nepateikimą, nusikalstamu būdu gauto turto įgijimą ar realizavimą, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimą. Dėl tiekėjo iš kitos valstybės nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už 31.3.2004 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo 45 straipsnio 1 dalyje išvardytuose Europos Sąjungos teisės aktuose apibrėžtus nusikaltimus.

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2.Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši. Jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla arba nėra vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jam nėra vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus.

Pateikiama:

1) Valstybės įmonės Registrų centro arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), patvirtinantis, kad tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, jam nėra iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, nėra inicijuotos priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais, arba išrašas iš teismo sprendimo (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

2) Tiekėjo deklaracija, patvirtinanti, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, arba atitinkamos užsienio šalies išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas nėra su kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos, nesiekia priverstinio likvidavimo procedūros ar susitarimo su kreditoriais arba jo padėtis pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus nėra tokia pati ar panaši, arba priesaikos ar oficiali deklaracija, jei atitinkamoje šalyje neišduodamas minėtas dokumentas arba jis neapima visų keliamų klausimų.

3.Tiekėjas (fizinis asmuo) neturi teistumo (arba teistumas yra išnykęs ar panaikintas), dėl tiekėjo (juridinio asmens) per pastaruosius 5 metus nebuvo priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, intelektinei ar pramoninei nuosavybei, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams, išskyrus 1 punkte išvardytas veikas.

Pateikiama: Išrašas iš teismo sprendimo arba Informatikos ir ryšių departamento prie Vidaus reikalų ministerijos ar valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

4. Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su mokesčių mokėjimu.

Pateikiama: Valstybinės mokesčių inspekcijos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos dokumentas (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

5.Tiekėjas yra įvykdęs įsipareigojimus, susijusius su socialinio draudimo įmokų mokėjimu. Pateikiama: Valstybinio socialinio draudimo įstaigos išduotas dokumentas arba valstybės įmonės Registrų centro Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduotas dokumentas, patvirtinantis jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis, arba atitinkamos užsienio šalies institucijos išduotas dokumentas (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija), išduotas ne anksčiau kaip 60 dienų iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. Jei dokumentas išduotas anksčiau, tačiau jo galiojimo terminas ilgesnis nei pasiūlymų pateikimo terminas, toks dokumentas jo galiojimo laikotarpiu yra priimtinas.

6. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio pažeidimo (etikos pažeidimo, kai nuo tiekėjo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo ne mažiau kaip vieni metai, konkurencijos, darbo, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos teisės aktų pažeidimo), už kurį tiekėjui (fiziniam asmeniui) yra paskirta administracinė nuobauda, arba tiekėjui (juridiniam asmeniui) – ekonominė sankcija, nustatyta Lietuvos Respublikos įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai, o už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimą tiekėjui, kuris yra juridinis asmuo, yra paskirta ekonominė sankcija, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija įsiteisėjimo dienos, praėjo mažiau kaip trys metai.

Pateikiama: Tiekėjo deklaracija (Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

7. Tiekėjas turi teisę verstis ta veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti – techninio projekto parengimas ir projekto vykdymo priežiūra.

Pateikiama:Tiekėjo registravimo pažymėjimo, Aplinkos ministerijos ar atitinkamą užsienio šalies išduotą kvalifikacijos atestato (statinių kategorija –ypatingi statiniai; statinių grupės: negyvenamieji pastatai; projektavimo darbų sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, ekonominė), kuris suteikia teisę teikti techninio projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugas tinkamai patvirtintos kopijos.

Neturint Aplinkos ministerijos ar atitinkamos užsienio šalies institucijos išduoto kvalifikacijos atestato, Pateikiama (juridinio asmens) vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario, turinčio teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, ir darbuotojo susitarimą patvirtinančių dokumentų patvirtintos kopijos (sutartys, pažymos), Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymos ir kt.)), patvirtinančius, kad juridiniai asmenys turi darbo ar kitus sutartinius santykius, kurių pagrindu juose dirba atestuoti architektai ar statybos inžinieriai, turintys dokumentus, patvirtinančius teisę būti ypatingo statinio projekto parengimo vadovais ir projekto vykdymo priežiūros vadovais.

Arba atitinkamos užsienio šalies institucijos (profesinių ar veiklos tvarkytojų, valstybės įgaliotų institucijų pažymos, kaip yra nustatyta toje valstybėje, kurioje tiekėjas registruotas) išduotas dokumentas (skaitmeninė dokumento kopija) ar priesaikos deklaracija, liudijanti tiekėjo teisę verstis techninių projektų rengimu ir projekto vykdymo priežiūra. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Ekonominė ir finansinė padėtis:

Pastarųjų 3 finansinių metų (arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu tiekėjas veiklą vykdo mažiau nei 3 finansinius metus) pelno (nuostolio) arba pinigų srautų (gali pateikti tik pelno nesiekiančios organizacijos) ataskaitų skaitmeninės kopijos. Jeigu tiekėjas fizinis asmuo – pateikiamos metinių pajamų deklaracijų skaitmeninės kopijos.

Minimalus reikalavimų lygis (-iai):

3 pastarųjų finansinių metų laikotarpiu arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu jis veiklą vykdo mažiau nei 3 finansinius metus) tiekėjo vidutinė metinė bendroji apyvarta turi būti ne mažesnė nei 60 000,00 Lt (su PVM).

Techniniai ir profesiniai gebėjimai:

1.Per paskutinius 3 metus arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu jis veiklą vykdo mažiau nei 3 metus) sėkmingai įvykdytų panašių sutarčių sąrašas (6 priedas) kartu su užsakovų pažymomis apie tai, kad paslaugos buvo suteiktos tinkamai; pažymose turi būti nurodyta paslaugų suteikimo vertė (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).

2.Pagrindinių specialistų sąrašas (šių konkurso sąlygų 4 priedas), kvalifikacijos atestatų, suteikiančių teisę atlikti perkamas paslaugas, kopijos, kiti reikiamą kvalifikaciją, patirtį (įvykdytų sutarčių ir parengtų projektų, kuriuose dirbo statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovu) ir darbo ar kitų sutartinių santykių pagrindą, įrodantys dokumentai, patvirtinti įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens (pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos).

Minimalus reikalavimų lygis (-iai):

1. 3 pastarųjų metų laikotarpiu arba nuo tiekėjo įregistravimo dienos (jeigu jis veiklą vykdo mažiau nei 3 metus) tiekėjas turi būti sėkmingai įvykdęs bent 1 panašią sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 85 000,00 LTL (su PVM);

Panašios sutartys, tokios sutartys, pagal kurias suteiktos paslaugos pagal pobūdį yra panašios į perkamas paslaugas: (pvz. statinių kategorija: ypatingi statiniai; statinių grupės: negyvenamieji pastatai; projektavimo darbų sritys: sklypo sutvarkymo (sklypo plano), architektūros, konstrukcijų, ekonominė), projektavimo (techninių projektų),ypatingų statinių techninių projektų parengimas ir projektų vykdymo priežiūra.

2.Tiekėjas pirkimo sutarčiai vykdyti turi pasiūlyti projekto vadovą, kuris, turi atitikti išvardytus reikalavimus:

1) turi teisę eiti statinio projekto, statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo pareigas (statinių grupėse: negyvenamieji pastatai; statinių kategorija: ypatingi statiniai;

2) turi ne mažesnę kaip 2 metų statinio projekto vadovo ir statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo darbo patirtį, įvykdęs ne mažiau kaip 2 sutartis, kuriuose dirbo statinio projekto, statinio vadovu, rengiant panašaus pobūdžio ypatingų statinių techninius projektus ir vykdant šių projektų vykdymo priežiūrą.

Panašaus pobūdžio sutartimis laikomos tokios sutartys, pagal kurias suteiktos paslaugos pagal pobūdį yra panašios į perkamas paslaugas (pvz. negyvenamosios paskirties, ypatingų statinio techninio projekto parengimas ir techninio projekto vykdymo priežiūra);

3) susietas su tiekėju darbo ar kitais sutartiniais santykiais.

Sutarties vykdymas
Reikalaujami indėliai ir garantijos:

1. Jei Teikėjas nesuteikia Paslaugų ar jų dalies pagal Sutarties vykdymo planą, Užsakovas turi teisę be oficialaus įspėjimo ir nesumažindamas kitų savo teisių gynimo būdų pradėti skaičiuoti 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo nesuteiktų Paslaugų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

2. Jei dėl Teikėjo vėlavimo suteikti Paslaugas, neįmanoma tinkamai naudotis kitais, jau suteiktais paslaugų rezultatais, delspinigiai, nurodyti 1 punkte, skaičiuojami nuo bendros Sutarties kainos.

2. Jei Užsakovas dėl savo kaltės neatlieka apmokėjimo Sutartyje nurodytais terminais, Teikėjui raštu pareikalavus, Užsakovas moka Teikėjui 0,04 % (keturių šimtųjų proc.) delspinigius nuo neapmokėtos sumos už faktiškai suteiktas ir užaktuotas Paslaugas ar jų dalį už kiekvieną uždelstą dieną.

Pagrindinės finansavimo sąlygos ir mokėjimo tvarka ir (arba) nuoroda į atitinkamas jas reglamentuojančias nuostatas:

Sutartyje bus nustatyta fiksuota Paslaugų (Sutarties) kaina (toliau – kaina), tačiau ji gali būti koreguojama esant šioms aplinkybėms:

— kaina gali būti keičiama tuo atveju jei įstatymais bus pakeistas pridėtinės vertės mokestis ar įvesti nauji mokesčiai tiesiogiai susiję su perkamomis Paslaugomis. Šiais atvejais kaina gali būti keičiama (didinama ar mažinama) atitinkama dalimi, atsižvelgiant į kainos sudėtyje esančio PVM mokesčio dalį ar pridedant naują mokestį,

— kaina yra nustatyta esant fiksuotam oficialiam lito kursui - 3,4528 lito už 1 eurą, galiojančiam nuo 2.2.2002, patvirtintam Lietuvos Respublikos Vyriausybės (Žin., 2002, Nr.12-417) ir Lietuvos banko valdybos (Žin., 2002, Nr.12-453) nutarimais. Autoritetingoms Lietuvos institucijoms pakeitus oficialųjį lito kursą euro atžvilgiu, nuo tokio pakeitimo įsigaliojimo dienos proporcingai pakeičiama ir kaina.

Nuo aukščiau numatytų aplinkybių atsiradimo momento perskaičiuojama tik nesuteiktų Paslaugų (jų dalies) kaina (iki šių aplinkybių atsiradimo momento faktiškai suteiktų ir užaktuotų Paslaugų (jų dalies) kaina nekeičiama. Perskaičiuotos kainos įsigalioja nuo papildomo susitarimo tarp Sutarties Šalių, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalis, pasirašymo dienos. Šis susitarimas Sutarties Šalių turi būti pasirašytas per protingą, tačiau kiek įmanoma trumpiausią laikotarpį.

Mokėjimai atliekami litais.

Už tinkamai, kokybiškas ir laiku suteiktas Paslaugas – Projekto parengimo paslaugą ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugą Užsakovas atsiskaito su Teikėju mokėjimo pavedimu į Teikėjo nurodytą banko sąskaitą. Apmokėjimas laikomas įvykdytu, kai pinigai patenka į Teikėjo nurodytą sąskaitą. Teikėjas privalo raštu informuoti Užsakovą apie banko sąskaitos pasikeitimus.

Užsakovas atsiskaito su Teikėju už faktiškai suteiktas ir užaktuotas Projekto parengimo paslaugą ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugą, esant Paslaugų rezultatui, t.y. parengtam Projektui (kuris suderintas su atsakingomis institucijomis ir teigiamai įvertintas projekto ekspertizės išvadoje) ir pateikus Užsakovui Projekto vykdymo priežiūros baigiamąją ataskaitą. Teikėjas pateikia 2 (du) Paslaugų suteikimo akto ir PVM sąskaitos faktūros (toliau – Aktai) egzempliorius Užsakovui iki einamojo mėnesio 3 (trečios dienos), o jei ši diena yra ne darbo diena – kitą po jos einančią dieną. Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas patikrina ir pasirašo gautus aukščiau nurodytus Aktus.

Už suteiktų Paslaugų dalį, Teikėjui pageidaujant, gali būti atliekami tarpiniai mokėjimai. Tarpiniai mokėjimai mokami Teikėjui už faktiškai suteiktų ir užaktuotų Paslaugų dalį, proporcingai suteiktų Paslaugų ar jų dalies vertei.

Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Paslaugų suteikimo aktu, kuris pasirašomas Teikėjo ir Užsakovo.

Teikėjui pateikus, o Užsakovui patvirtinus Paslaugų suteikimo aktą ir PVM sąskaitą faktūrą už Projekto parengimo paslaugą ir Projekto vykdymo priežiūros paslaugą, Užsakovas atsiskaito su Teikėju ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo einamųjų metų ketvirčio, per kurį nurodyti dokumentai buvo pateikti ir patvirtinti, pabaigos.

Ūkio subjektų grupės, su kuria turi būti sudaryta sutartis, teisinė forma: Netaikoma.
Kitos ypatingos sąlygos:

Techninio projekto parengimo paslaugos turi būti suteiktos per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos;

— per 2 mėnesius, nuo sutarties pasirašymo dienos, tiekėjas parengia ir užsakovui pateikia techninio projekto projektinius pasiūlymus,

— per 3 mėnesius po sutarties pasirašymo, tiekėjas parengia techninį projektą ir suderina jį su užsakovu. Paslaugų terminas, suderinus su užsakovu, gali būti pratęstas vienam mėnesiui.

Projekto vykdymo priežiūros paslauga turi būti suteikta techninio projekto įgyvendinimo (statybos darbų) metu, bet ne vėliau kaip 3 metus nuo sutarties pasirašymo dienos.

Sutartis galioja iki visiško sutarties šalių įsipareigojimų įvykdymo, t.y. iki galutinės sąskaitos apmokėjimo, t.y. tiekėjui pateikus, o užsakovui patvirtinus Paslaugų suteikimo aktą ir sąskaitą faktūrą, užsakovas atsiskaito su tiekėju ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo einamųjų metų ketvirčio, per kurį nurodyti dokumentai buvo pateikti ir patvirtinti, pabaigos. Bendra sutarties trukmė (su pratęsimais bei vykdymo priežiūros paslaugomis atliekant statybos darbus) įskaitant Užsakovo ir Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymą sudaro 36 mėn.

Personalo vardai ir profesinė kvalifikacija ✅

Procedūra
Pasiūlymo galiojimo trukmė: 2012-08-17 📅
Pasiūlymų atplėšimo data: 2012-05-07 📅
Vokų atplėšimo vieta:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks elektroniniu būdu Perkančiojoje organizacijoje adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, 309 kab. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2012 m. gegužės 4 d. 10.30 val.Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, kai jo reikalaujama, ar pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, susipažinimo su pasiūlymais procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais ar yra kitokių netikslumų nurodant kainą, teisinga laikoma – CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina (su visais privalomais mokesčiais taip pat ir PVM).Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir „prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba Pateikiamas Komisijai posėdžio pradžioje.Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos, kurią nurodė dalyvis.Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja.Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.

Vokų atplėšimo vieta

Vieta: Susipažinimo su pasiūlymais posėdis įvyks elektroniniu būdu Perkančiojoje organizacijoje adresu A. Juozapavičiaus g. 9, 09311 Vilnius, 309 kab. Viešojo pirkimo komisijos posėdžio, kuriame vyks elektroninių vokų atplėšimo procedūra, pradžia – 2012 m. gegužės 4 d. 10.30 val.
Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams skelbiamas pasiūlymą pateikusio dalyvio pavadinimas, pasiūlyme nurodyta kaina ir pranešama, ar yra pateiktas pasiūlymo galiojimo užtikrinimas, kai jo reikalaujama, ar pateiktas pasiūlymas yra patvirtintas dalyvio ar jo įgalioto asmens saugiu elektroniniu parašu. Jeigu pirkimas susideda iš atskirų dalių, susipažinimo su pasiūlymais procedūroje skelbiama pasiūlyta kiekvienos pirkimo dalies kaina. Tuo atveju, kai pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaičiais, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais ar yra kitokių netikslumų nurodant kainą, teisinga laikoma – CVP IS pasiūlymo lango eilutėje „Pasiūlymo kainos“ įrašyta galutinė pasiūlymo kaina (su visais privalomais mokesčiais taip pat ir PVM).
Susipažinimo su pasiūlymais procedūroje turi teisę dalyvauti visi pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai, taip pat viešuosius pirkimus kontroliuojančių institucijų atstovai. Vokai atveriami ir tuo atveju, jei į susipažinimo su pasiūlymais posėdį neatvyksta pasiūlymus pateikę dalyviai arba jų įgalioti atstovai.
Dalyvis ar jo įgaliotas atstovas, ketinantis dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje, turi pateikti įgaliojimą ar kitą dokumentą, patvirtinantį jo teisę dalyvauti susipažinimo su pasiūlymais posėdyje. Šis dokumentas suformuojamas elektroninėmis priemonėmis ir „prisegamas“, sukuriant pranešimą pirkimo skiltyje „Susirašinėjimas“, arba Pateikiamas Komisijai posėdžio pradžioje.
Kiekvienas susipažinimo su pasiūlymais posėdyje dalyvaujantis dalyvis ar jo įgaliotas atstovas turi teisę asmeniškai susipažinti su viešai perskaityta informacija, tačiau supažindindama su šia informacija perkančioji organizacija negali atskleisti dalyvio pasiūlyme esančios konfidencialios informacijos, kurią nurodė dalyvis.
Apie susipažinimo su pasiūlymais metu paskelbtą informaciją raštu pranešama ir šioje procedūroje nedalyvavusiems dalyviams, jeigu jie to pageidauja.
Tolesnes pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras Komisija atlieka pasiūlymus pateikusiems dalyviams ar jų įgaliotiems atstovams nedalyvaujant.
Informacija apie įgaliotus asmenis ir vokų atplėšimo procedūrą: Tiekėjai arba jų įgalioti atstovai.
Kalbos
Kalba: lietuvių 🗣️

Perkančioji organizacija
Tapatybė
Nacionalinis registracijos numeris: 188724381
Kontaktai
Ryšių centras: Violeta Gembicka
Dalyvavimo URL: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt 🌏
Dokumentų URL: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt 🌏

Nuoroda
Papildoma informacija

Pasiūlymas turi būti Pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS, pasiekiamą adresu https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt.

Informacija apie pirkimą paskelbta Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos interneto puslapyje adresu http://www.vstt.lt/VI/index.php#r/199.

Šaltinis: OJS 2012/S 060-097876 (2012-03-22)

Skelbimas apie sutarties sudarymą (2012-08-03)
Objektas
Viešųjų pirkimų apimtis
Bendra pirkimo vertė: 27 709,00 💰
Skelbimo metaduomenys
Dokumento tipas: Skelbimas apie sutarties sudarymą

Procedūra
Pasiūlymo tipas: Nav

Perkančioji organizacija
Kontaktai
El. paštas: vstt@vstt.lt 📧

Nuoroda
Datos
Išsiuntimo data: 2012-08-03 📅
Paskelbimo data: 2012-08-08 📅
Identifikatoriai
Skelbimo numeris: 2012/S 151-252240
Nurodo skelbimą: 2012/S 60-097876
OL-S numeris: 151

Sutarties sudarymas
Sutarties sudarymo data: 2012-06-26 📅
Pavadinimas: Uždaroji akcinė bendrovė "Panevėžio miestprojektas"
Pašto adresas: Respublikos g. 15
Pašto miestas: Panevėžys
Šalis: Lietuva 🇱🇹
Informacija apie konkursus
Gautų pasiūlymų skaičius: 11

Perkančioji organizacija
Tapatybė
Nacionalinis registracijos numeris: 147693352
Šaltinis: OJS 2012/S 151-252240 (2012-08-03)

Nauji pirkimai susijusiose kategorijose 🆕

Architektūros, statybų, inžinerijos ir inspektavimo paslaugos (>20 nauji viešieji pirkimai)

Architektūros ir susijusios paslaugos (16)

Architektūrinio projektavimo paslaugos (10)